福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修工程

答疑纪要及补充通知（一）

 

招标项目编号：E3501820102802004001

各投标人：

招标人(招标代理单位)对福州东南片区高速公路综合管理和生产用房装修工程（招标项目编号为E3501820102802004001）的招标文件答疑纪要及补充通知如下：

一、答疑部分：

1、问：第7章中“物料表”里所需投标提供的材料是否中标后再提供？

答：第7章中“物料表”里所需投标提供的材料可以在中标后再提供。

2、问：项目技术负责人社保为分公司缴纳是否满足要求？请不要回答按招标文件执行，请代理明确回复可以还是不可以。谢谢

答：可以。

3、问：请招标人明确该项目是否需要提供《承包人提供的主要材料和设备清单（投标阶段）》

答：承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）作为附件一已上传本答疑纪要附件，请投标人通过福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn）自行下载。

4、问：专用条款3.1.10.2 其他义务：本项目清单编制和计价原则为：本项目原竣工图消防管、疏散指示灯、应急照明、 配电箱、烟感按 100%利旧原则在本项目中扣除相应工程量；利旧过程的损耗，拆除废 弃的，废弃材料设备归施工单位所有。 问题：100%利旧原则不合理，应当现场确认竣工图消防管、疏散指示灯、应急照明、 配电箱、烟感等是否符合利旧条件。

答：本项目已完成主体工程的竣工验收，装修项目开工后，将组织主体工程和装修工程建设、施工、监理、设计单位进行现场承接查验工作。对不符合利旧条件或与主体竣工图不符的部分进行全面查验工作。并且本项目考虑了拆装人工费，因此按照100%材料利旧工作是可行的。

5、问：专用条款3.1.10.2 其他义务：因福州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中充分考虑台风、 雨季对施工的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用承包人已计入在相关项目的单价和本合同总价之中，工期不予顺延。 问题：不合理，台风属于不可抗力，应当执行不可抗力相关条款。

答：本项目属于室内装修工程为主的项目。承包人应根据相关部门发布的台风预警信息做好相应的施工方案和保护措施，由此发生的一切费用应有承包人承担。该条款中工期不予顺延可按照实际情况进行工期签证。

6、问：专用条款3.1.10.2 其他义务：承包人应按相关规定完成备案，否则，由此造成的一切责任与后果由承包人承担。承包人负责向相关主管部门办理项目安全报备、开工报备、质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案手续，在办理过程中规定由发包人承担的费用由发包人承担，但发包人不支付承包人工作酬金。承包人应在发包人提供相关材料后 21 日历天内完 成质量监督申报、施工许可证、开工报备的办理工作。 问题：不合理，施工许可证等法规法规规定的应由发包人办理的相关备案，应当由发包人办理并承当相应费用。

答：本条款中关于施工许可证等法律法规规定的应由发包人办理的相关备案，应当由发包人办理并承当相应费用。但不可免除承包人在过程中应予以协调配合的义务。

7、问：专用条款7.5.1 因发包人原因导致工期延误：对于类似法定节假日、中考、高考、相关会议赛事、文明城市评比、台风 等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不因有关部 门采取施工限制措施而顺延，费用由承包人自理； 问题：不合理，相关会议赛事、文明城市评比、台风等应当属于不可抗力，应当执行不可抗力相关条款。

答：本项目属于室内装修工程为主的项目。承包人应根据相关部门发布的台风预警信息做好相应的施工方案和保护措施，由此发生的一切费用应有承包人承担。该条款中工期不予顺延可按照实际情况进行工期签证。相关会议赛事、文明城市评比不属于不可抗力。

8、问：专用条款7.5.1 因发包人原因导致工期延误：因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因造成的工期延误，发包人应书面签署延长相应的工期，承包人不得再据此提出经济上的索赔问题：不合理，由发包人原因造成的工期延误，发包人除顺延延误的工期外，还应当补偿承包人的损失。

答：按专用条款7.5.1执行。

9、专用条款7.5.2 因承包人原因导致工期延误：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总额的 10％。 问题：工期违约金的上限太高，建议招标人修改。

答：按专用条款7.5.2执行。

10、问：专用条款18.1工程保险：投标内容的各项保险（包括工程一切险、第 三者责任险、劳工险等工程保险）费用全部包含在合同总价中 问题：工程一切险等应当由发包人承保并承当相应费用。

答：按专用条款18.1执行。

11、问：清单编制说明：1、土方工程：考虑机械开挖施工，人工配合按 5%计算；余方外运运 距按 1KM 包干；土质类别不分土方、石方，均按合同清单单价执行，如工程 实施过程中，土方石方比例发生变化，该部分单价均不予调整。 问题：不合理，外运运距应当按实记取，土方、石方应该编制不同清单执行。

答：本项目主体工程已完成竣工验收，室外已完成平整工作，本项目基本可实现土方平衡，因此按照场内转运包干土方运距是合理的。

二、补充通知部分：

1、第8章 投标文件格式 第2节 商务文件 的说明中添加2、招标人要求投标人提供的其他资料：承包人提供的主要材料和设备清单（投标阶段） 。承包人提供的主要材料和设备清单（投标阶段） 作为附件二上传本答疑纪要附件，请投标人通过福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn）自行下载，否则后果自负。

2、本项目图纸作为附件三上传本答疑纪要附件，请投标人通过福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn）自行下载，否则后果自负。

3、删除：招标公告“3.7（1）投标时，投标人和拟派本工程项目管理班子成员未出现因违法违规被有关行政监督部门取消（或限制）本项目投标；”

4、删除：招标文件第2194页通用本补正数据表。

5、原招标公告4.招标文件的获取“凡有意参加投标者，请于 2023-07-10 17:30:00 至 2023-07-16 17:30:00 通过 长乐建设工程电子招投标交易平台（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn） 采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。”修改为：“凡有意参加投标者，请于 2023-07-10 17:30:00 至 2023-07-16 17:30:00 通过福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn） 采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。”

6、原招标文件专用合同条款10.8修改为：合同当事人关于暂列金额使用的约定：本项目暂列金金额为 2317130.00元。

7、原招标文件第2章 投标须知前附表 其他 34.2.5条款修改为：行贿犯罪档案的查询：在中标候选人公示期间，招标人将通过中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）对本项目中标候选人及其相关人员进行行贿犯罪档案查询。查询结果以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）查询到的法院裁判文书为准。若发现中标候选人自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表人及其拟任项目负责人自开标之日起前5年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人未存在行贿犯罪行为记录的，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，并向中标人发出中标通知书。

8、本项目采用远程异地评标，主会场为福州市长乐区公共资源交易服务中心，副会场为福州市马尾区公共资源交易服务中心。（温馨提示：本项目仅开评标场地变更，电子交易平台仍然使用福州市电子招投标交易系统https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn。）

9、本项目招标文件第八章“投标文件格式”第1节“资格文件”“十八、投标承诺书”格式内容修正如下：

十六、投标承诺书

致：                （招标人）

我          （姓名）系          （投标人）的法定代表人，本公司参加          （填入招标项目名称） 投标，在此郑重承诺：

1、根据相关文件规定，在中标公示期间，将通过中国裁判文书网对本项目中标候选人或其相关人员进行行贿犯罪档案查询。查询结果以中国裁判文书网查询到的法院裁判文书为准。若招标人发现中标候选人自开标之日起前 3 年内、法定代表人及拟任本项目负责人 自开标之日起前5 年内存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，将取消其中标候选人资格，并没收其投标保证金。中标候选人未存在行贿犯罪行为记录或刑罚执行完毕的，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，并向中标人发出中标通知书。

2、现场所有人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3、拟派驻本工程项目的管理人员按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准（闽建建〔2018〕36 号）》文件规定配备。

4、我单位未存在下述情形：（1）投标截止时，我单位仍处于被福建省住房和城乡建设厅列入“质量安全黑名单”、或“文明施工黑名单”、或“欠薪黑名单”管控有效期内，且未移出“黑名单”的；（2）投标截止时，拟派的项目负责人仍处于被福建省住房和城乡建设厅列入“质量安全黑名单”、或“文明施工黑名单”管控有效期内，且未移出“黑名单”的。

5、我方承诺本投标文件中所提交的声明、承诺和所附上的资料在各方面都是完整、真实和准确的。如若弄虚作假，你方有权取消我公司中标资格（已经签订合同的，你方有权单方面解除合同），并没收投标保证金（已签订合同的，从履约保证金中扣除投标保证金等额款项）；造成你方损失的，赔偿相应损失。同时，我公司将接受你方按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承担全部责任。

6、我方承诺保证在施工中配合其他专业需要，除工期顺延外，其余由承包人自行承担。

投标人： （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

 

 

 

当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本答疑纪要及补充通知内容作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力。

 

 

招标人： 福建省高速公路融通投资有限公司

招标代理机构： 福州市高速公路造价咨询有限公司

2023年7月17日